六三科技网
您的当前位置:首页加工承揽合同纠纷(6篇)

加工承揽合同纠纷(6篇)

来源:六三科技网

加工承揽合同纠纷

  原告:_________________姓名、性别、男、出生日期_____________年__________月__________日民族、汉、籍贯、____________联系电话:_____________现住地址:____________区____________街道__________路__________巷__________号

  被告:_________________姓名、性别、男出、生日期_____________年__________月__________日、民族、汉、籍贯____________联系电话:_____________现住地址:____________区____________街道__________路__________巷__________号

  请求事项

  1、请求判令被告立即支付加工款_______________元及利息__________元(利息从_____________年__________月__________日起按__________利率暂计至起诉之日止),二项共计_______________元。

  2、本案诉讼费由被告承担。

  事实与理由

  _____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日,原告为被告加工__________制品,加工费共_______________元。被告于_____________年__________月__________日支付了__________元给我,余下_______________元被告至今未付,被告并于_____________年__________月__________日立下欠条承认欠款。后经我多次追收,被告均以各种理由拒不支付。为保护原告的合法权益,特向提起诉讼,请依法判决。

  此致

  ____________市____________区人民

  具状人(签名或盖章):_________________

  _____________年__________月__________日

加工承揽合同纠纷

  定作人:(填写全称)___________________

  承揽人:(填写全称)___________________

  根据《_____》及有关规定,为明确定作人与承揽人的权利义务关系,经双方协商一致,订立本合同。

  第一条定作物情况(如有其它约定内容可另设合同附件,写为见合同附件一)

  1.1品名:(应填写定作物的名称,不可用其简称或俗名代替)

  1.2规格:(应写明定作物具体的规格型号)

  1.3数量:(具体写明定作物的数量,并注明单位)

  1.4备注:(如无内容,在空格处划线)

  第二条合同价款

  2.1合同价款总额:(应以大、小写两种形式填写,并注明币种)

  2.2付款方式:(应详细写明是分期付款还是一次性付款或其他方式)

  2.3付款时间:(写明年、月、日)

  第三条加工成品质量要求及技术标准:

  3.1质量要求:(应明确填写要达到的质量标准是国标还是行业标准,必须要写全称)

  3.2技术标准:(技术标准如硬度、强度、韧性、抗腐蚀、抗氧化等各种物理化学参数)

  3.3以封存样品为质量标准的,应当由双方代表当面封签,并妥为保存。

  第四条原材料的提供办法及规格、数量、质量

  4.1用承揽人原材料完成工作的,定作人有权对原材料进行检验。承揽人隐瞒原材料的缺陷而影响定作物的质量时,定作人有权要求重作、修理、减少价款或退货。

  4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表标准提供:

  材料名称

  规格型号

  计量单位

  数量

  质量

  提供日期

  消耗定额

  单价(元)

  总金额

  (注:如空格不够用,可以另设合同附件,写明见合同附件二)

  4.3定作人于_______年_______月_______日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具体化)

  4.4承揽人收到定作人提供的原材料之日起日内检验完毕,不符合要求的,应在收到后日内通知定作人调换或补齐。承揽人对定作人提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件,否则定作人有权解除本合同,承揽人承担相应的赔偿责任。

  第五条技术资料、图纸的提供

  5.1定作人负责提供技术资料和图纸。

  5.2承揽人在依照定作人的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术资料要求不合理,应当及时通知定作人,定作人应当在接到通知之日起3日内回复并提出修改意见。定作人未答复,承揽人有权停止工作,并及时通知定作人,因此造成的损失由定作人赔偿。

  5.3定作人要求对承揽物的技术性保密的,承揽人应当严格遵守,未经定作人许可不得留存技术资料和复制品。

  第六条验收标准和方法

  6.1验收标准:(写明是以国家标准、行业标准或封样进行验收)

  6.2验收方法:(写明全部或抽样验收的方法)

  6.3定作人验收承揽人所完成定作物的时间:(写明具体时间年、月、日)

  6.4定作人验收承揽人所完成定作物的地点:(写明详细地址)

  6.5验收前承揽人应当向定作人提交必需的技术资料和有关质量证明。

  6.6对短期检验难以发现质量缺陷的定作物,在使用后日内发现质量缺陷,定作人有权要求退换,并视为质量不符合约定。

  6.7双方就定作物的质量在检验中发生争议时,以(写明检验机构)对定作物质量的认定为准。

  第七条交(提)定作物的时间和地点

  7.1双方约定由定作人自提定作物

  7.1.1自提定作物的时间:(写明年、月、日)

  7.1.2自提定作物的地点:(写明详细地址不可省略)

  7.2双方约定由承揽人送交定作物

  7.2.1送交定作物的时间:(如选择了7.1,则在空格处划线)

  7.2.2送交定作物的地点:(如选择了7.1,则在空格处划线)

  7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,应当事先与对方达成协议,所达成的协议与本合同有同等的法律效力。

  7.4交(提)定作物日期的计算:承揽人自备运输工具送交定作物的,以定作人接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的,以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;自提定作物的,以承揽人通知的提取日期为准,但承揽人在发出提取定作物的通知中,必须留给定作人以必要的途中时间。

  第包装要求及费用负担:

  8.1包装要求:(应具体写明包装方式、包装物品的材质、包装的大小尺寸等)

  8.2费用负担:(写明包装费用由哪方承担)

  第九条运输方式及费用负担

  9.1定作物的运输方式:(写明是汽车、火车、水运或其他方式)

  9.2运输费用由(如无内容,在空格处划线)承担。

  第十条定作物的保修

  10.1定作物保修期:(如保修期从何时起到何时止)

  第十一条定金及预付款

  11.1定作人向承揽人交付定金的数额:(大、小写两种形式填写)

  11.2定作人向承揽人交付定金的时间:(写明年、月、日)

  11.3定作人向承揽人交付预付款的数额:(大、小写两种形式填写)

  11.4定作人向承揽人交付预付款的时间:(写明年、月、日)

  第十二条承揽人的违约责任:

  12.1未按合同约定的质量交付定作物,若定作人同意接受的,应当按质论价;不同意接受的,应当负责修理或调换。经过修理或调换后,仍不符合合同约定的质量标准,定作人有权拒收,由此造成的损失由承揽人赔偿。

  12.2交付定作物少于合同约定的数量,定作人仍然需要的,应当补齐,补交部分按逾期交付处理;少交部分定作人不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由承揽人赔偿。

  12.3未按合同约定包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并承担因此而支付的费用。因包装不符合同约定造成定作物毁损、灭失的,由承揽人赔偿损失。

  12.4逾期交付定作物,应当向定作人支付未交定作物总价的(如未约定则在空格处划线)%的违约金。

  12.5未经定作人同意,提前交付定作物,定作人有权拒收。

  12.6不能交付定作物的应当向定作人支付不能交付定作物总价的(如未约定则在空格处划线)%的违约金。

  12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付定作人因此造成的损失。

  12.8未按合同约定的办法和期限对定作人提供的原材料进行检验,或经检验发现原材料不符合要求而未按合同约定的期限通知定作人调换、补齐的,由承揽人承担相应的损失。

  12.9擅自调换定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有权拒收,承揽人应赔偿定作人因此造成的损失。如定作人要求重作或重新修理,应当按定作人要求完成,并承担逾期交付的责任。

  12.10承揽人未按定作人的技术保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技术泄漏,或被窃取的,承揽人应向定作人承担违约金元。

  12.11因承揽人原因致使定作物造成的侵权责任和损失,由承揽人承担。

  12.12其它违约责任:(如无内容,在空格处划线)

  第十三条定作人的违约责任:

  13.1中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,赔偿因此给承揽人造成的损失。

  13.2在合同履行过程中由于定作人的原因导致合同无法继续履行,定作人应向承揽人支付未履行部分价款总值的%的违约金。

  13.3未按合同约定的时间向承揽人提供原材料的,承揽人有权解除合同并赔偿因此给承揽人造成的损失;承揽人不要求解除合同的,除交付定作物的日期应当顺延外,定作人还应当支付承揽人停工待料的损失。

  13.4超过合同约定期限领取定作物的,每逾期一日向承揽人支付定作物总价‰的违约金外,还应当承担承揽人实际支付的保管、保养费。

  13.5超过合同约定日期付款,每逾期一日按逾期付款额的万分之向承揽人支付违约金,直至付清时止。

  13.6无故拒绝接收定作物,赔偿因此给承揽人造成的损失。

  13.7变更交付定作物地点或接收单位(人)时,承担因此多支出的费用。

  13.8其它违约责任:(如无内容,在空格处划线)

  第十四条不可抗力

  14.1在合同约定的履行期限内,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的,承揽人在取得合法证明后,可免予承担违约责任,但应当采取积极措施,尽量减少损失。

  14.2在定作人迟延接受或无故拒收期间,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失发生的,承揽人不承担责任。

  第十五条争议的解决方式

  因本合同发生的或与本合同有关的一切争议,双方协商解决;协商不成,双方约定通过诉讼程序解决,诉讼管辖地为(根据有利于我方的原则,在定作人住所地、承揽人住所地、合同签订地的中选择其一,涉及铁路工程的可选择铁路运输)。

  第十六条本合同签订地点(填写到县级)

  第十七条本合同自双方签字盖章之日起生效。

  第十本合同一式份,定作人执份,承揽人执份。

  第十九条合同未尽事宜双方共同协商。

  定作人:(公章)___________________

  承揽人:___________________(公章)

  住所:___________________

  住所:___________________

  法定代表人或___________________

  法定代表人或委托代理人:___________________

  委托代理人:___________________

  电话:___________________

  电话:___________________

  传真:___________________

  传真:___________________

  开户银行:___________________

  开户银行:___________________

  账号:___________________

  账号:___________________

  邮政编码:___________________

  邮政编码:___________________

  合同签订时间:__年_月_日

加工承揽合同纠纷

  定作方:_______________(简称甲方)

  营业执照号码:_____________________

  承揽方:_______________(简称乙方)

  营业执照号码:_____________________

  根据《条例》有关规定,经双方协商一致,订立下列条款,共同信守:

  品名或项目

  规格、型号

  单位

  数量

  单价

  价款或酬金元

  金额:仟佰拾万仟佰拾元角分

  一、产品的质量、包装、加工方法:________________________

  二、原材料的提供以及规格、数量、质量:________________________

  三、履行的期限、地点和方式:_________________________

  四、验收标准和方法:_________________________

  五、结算方式:_________________________

  六、违约责任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行协议,都要承担违约责任。

  1.承揽方的违约责任:不能交付定作物或完不成工作,偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值___%或酬金总额____%的违约金。

  其余违约行为按《条例》第二十一条的有关规定执行。

  2.定作方的违约责任:中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等,赔偿承揽方因此造成的损失,中途废止协议,属承揽方提供原材料的,偿付未履行部份价款总值_____%的违约金;不属承揽方提供原材料的'

  偿付承揽方以未履行部分酬金_____%的违约金。 其余违约行为按《条例》第二十二条的有关规定执行。

  七、双方约定的其它条款:________________

  八、以上条款如有未尽事宜,应以书面协议,作为附件。

  九、本协议执行中发生纠纷,双方应及时协商解决,协商不成时,任何一方都可以向协议管理机关申请调解、仲裁,也可以直接向人民起诉。

  十、本协议一式________份,正本双方各执___________份,副本送工商行政管理局所存查。

  十一、本协议有效期限:从双方签章之

  日起到________年________月________日止。

  十二、本协议签订日期:________年________月________日

  定作方:________________

  代表:__________________

  开户银行:______________

  帐号:__________________

  承揽方:________________

  代表:__________________

  开户银行:______________

  帐号:__________________

  _______年______月_____日

加工承揽合同纠纷

  委托方(甲方):_____________

  承接方(乙方):_____________

  第一条 甲方委托乙方承担_____________项目的______________________专业设计,经双方协商一致,签订本协议。

  第二条 乙方设计标准为:______________________________________________,乙方在设计完成后,需经甲方书面确认,方可认为成果交付,如未得到甲方书面确认的,均不视为成果交付。

  第三条 甲方向乙方交付的资料

  第四条 乙方应向甲方交付的设计成果

  第五条 设计费用及支付方法

  5.1甲方应支付本合同项目的设计费为________元人民币(大写)。

  5.2支付方法为:

  签订本合同后,甲方应在本合同签订之日起5个工作日内支付给乙方本合同总价的20%首付款,即________元人民币(大写)。乙方在完成本项目设计并得到甲方书面签字确认后5个工作日内支付给乙方本合同80%的尾款,即________元人民币(大写)。

  第六条双方责任

  6.1 甲方责任

  6.1.1 甲方在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。

  6.2 乙方责任

  6.2.1 乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件。

  6.2.2 乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向甲方偿付赔偿金,赔偿金最多与免收的设计费金额相等。

  6.2.3 由于乙方自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的百分之一。

  6.2.4 合同生效后,乙方单方提出解除合同的,乙方应双倍返还定金,还应当按照有关规定赔偿甲方损失。

  6.2.5 乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的图纸等技术经济资料。如发生以上情况,甲方有权索赔。

  第七条 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。双方如有争议,双方协商解决,如双方无法解决,双方有权向甲方所在地起诉。

  第 本合同经甲、乙双方盖章签字后自 年 月日生效。本合同一式两份,双方各执一份。

  甲方签字:_____________

  乙方签字: _____________

  时间:_____________

加工承揽合同纠纷

  甲方:(定做方)

  乙方 (承揽方)附加身份证复印件

  加工_________,双方本着互惠互利,协商一致的原则,达成合同条款如下:

  一、甲方权利和义务

  2、甲方对乙方产品负责回收并以现金支付加工费(550元/m2),拒收任何原因的半成品和不合格产品。

  二、乙方的权利和义务

  1、通过考察同意后,自愿购买材料。如产品质量问题,乙方自己负责。

  2、乙方需按甲方提供的样本、限本人制作,如私自组织人员加工,技术转让,需经厂方同意方可进行,否则按违约处理。

  二、违约条款

  1、甲方违背合同第一条(2款)时以(550元/m2)的1倍支付乙方违约金。

  2、乙方外购材料掺杂使假,私自技术转让时,按每平方米550元的1倍支付甲方违约金。

  四、本合同有效期 月,200 年月 日起至200 年月 日止。

  本合同期瞒后,乙方申请,甲方有权依据生产定单续签或终止合同。

  五、本合同一式两份,并有验收标准为合同附件,甲、乙双方各执一份,自签字盖章之日起生效。

  甲方 乙方:

  _______年_______月_______日

  供方(全称):____________________________________

  地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________

  法定代表人:____________ 职务:____________

  需方(全称):____________________________________

  地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________

  法定代表人:____________ 职务:____________

  根据《_____》规定,经双方协商,签订本合同,以资共同信守。

  一、品名、规格、数量、价格、交提货日期

  二、质量标准、验收方法及地点:

  三、原材料来源及互利方法:

  四、交(收)货方法、地点及运杂费负担:

  五、货款结算时间及方法:

  六、包装要求及包装物回收办法、费用负担:

  七、经济责任:

  八、其他:

  九、供需双方由于不可抗力的灾害和确非一方本身造成的原因而不能履行合同时,经双方协商由合同鉴证机关查实证明,可免予承担经济责任。

  十、本合同自签订之日起,双方盖章签字后生效。任何一方不得擅自修改或终止,如需修改或终止时,应经双方协商同意,另立协议方可有效,并报双方业务主管部门备案。

  十一、本合同在有效期内任何一方违约,双方都有权按《_____》有关规定,向合同_____机关提出书面申诉,要求调解、_____处理。

  十二、本合同正本两份,双方各执一份,副本____份,送双方业务主管部门、银行各一份,工商行政管理机关二份。

  十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

  ?服装加工合同 ?钢筋加工合同 ?加工贸易合同 ?进料加工合同

  供方:________________________

  代表人:_____________________

  ____年____月____日

  需方:________________________

  代表人:______________________

  ____年____月____日

  承揽方(全称): _________________________________________

  定作方(全称):_________________________________________

  合同编号: ______________签订地点: ______________________

  承揽方和定作方经双方友好协商,现签订本合同,以资共同信守。

  一、定作物品名、规格、数量、价格、交提货日期:

  品_ 名

  规格

  单位

  数量

  单价

  金额

  分期交(收)货数量

  备注

  月

  月

  月

  月

  月

  总金额(大写)__ 佰___ 拾__ 万__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分¥_______

  定作款共计人民币(大写):___________

  二、质量标准:

  1、定作方应该于本合同签订之日起____天内,向承揽方提供定作物的样品, 承揽方应保证所加工的定作物与双方确认的样品质量相符.

  2、承揽方应该根据定作方提供的相关工艺单进行定作物的加工。

  三、质量检验及验收办法:

  定作方应自收到定作物之日起二天内对定作物的数量、质量等相关事项进行确认验收。如果对承揽方交付的定作物有任何异议,应于收货之日起三天内书面向定作方提出。如逾期,则视为承揽方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不当等原因引起的质量问题,定作方不得要求承揽方修复或者退换或者主张其他任何责任。

  四、包装要求及费用负担:定作物由承揽方负责包装,以定作物不受损坏为准,具体包装要求是___________________ ________________________。

  五、交货(运输)时间、办法及地点要求:

  1、定作物交由定作方指定的_____________________________ (承运人)承运,由承揽方代办相关的托运手续,运费由定作方自行承担。承揽方将定作物交付承运人后,则视为承揽方已将定作物交付于定作方,定作物所有风险由定作方承担。

  2、时间要求:交定作物期限应按照合同规定履行,任何一方要求提前或者延期交定作物的,应该至少在约定的交货日期到来前7天书面向对方提出,并且取得对方同意。

  委托承运人运输的,以交定作物时承运人签发的戳记日期为准。

  六、预付款要求:定作方应于本合同签订之日,向承揽方支付人民币 __________元预付款(按照定作款总额的百分之___ 计算),该预付款在末批定作物交付时冲抵定作款。

  七、定作款结算办法及期限:

  1、 ___________________________________________________________________________________

  _______________________________________________ ________________________

  2、如定作方未按约定付清定作款项,未付清定作款的定作物所有权由承揽方所有。承揽方可对定作物行使留置、处分等权利。

  八、违约责任:

  第一点:定作方的违约责任

  (1)中途变更定作物产品品种、数量、设计、质量或包装的规格给承揽方造成损失时,应偿付承揽方因此造成的损失,如果损失难以确定,则至少为____元人民币。

  (2)中途解除合同的,定作方应该向承揽方支付合同未履行部分价款总值百分之30的违约金。

  (3) 未按合同规定日期付款的,除应该继续付清全部定作款外,每延期一天,还应偿付承揽方以延期付款总值千分之一的违约金。

  (4)无故拒绝接收定作物的,应赔偿承揽方因而造成的损失,

  (5)错填到货地点或接货人的,或者变更交付定作物地点或者接收人的,应该 承担因此多支出的费用并赔偿承揽方因此造成的损失。

  第二点:承揽方的违约责任

  (1)违反本合同第一条和第十一条规定的数量而少交的,承揽方应照数补交,否则应偿付定作方以少交的的价款总值百分之30的违约金 。

  (2)包装不符合合同规定的,应重新包装,并承担因此而支付的费用 ;

  (3) 承揽方无故提前交定作物的,除非取得定作方同意,否则定作方有权拒收。

  (4)因为承揽方原因导致定作物错发到货地点或接货人的,除按合同规定负责运到指定的到货地点或接货人外,并承担因此多付的运杂费和造成的延期交货责任。

  九、争议解决方式

  本合同履行过程当中的任何争议,由双方协商解决,协商不成,任何一方均可向_________市人民起诉。

  十、如需提供担保,双方应另行签订合同担保书,作为本合同附件。

  十一、因生产特殊性,定作方允许承揽方在供应定作物数量上有±10%的浮动,在交付时间上有±__天的浮动。

  十二、本合同履行过程当中,双方来往的传真、信函等均视为本合同的重要组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  ?服装加工合同 ?钢筋加工合同 ?加工贸易合同 ?进料加工合同

  十三、双方需约定的其它事项:

  ________________________________________ __________________________________________

  ____________________________________ __________________________________________

  __ _________________________________________________________________________________

  __ ___________________________________________________________________________________

  本合同一式二份,双方各执一份,合同自双方签字盖章之日起生效。

  承揽方(盖章):______________ 定作方 (盖章):

  法定代表人:_______法定代表人:_____

  电话:________电话:_______

  地址:________地址:_______

  开户银行:______开户银行:_____

  帐号:________帐号:_______

  日期:______ 年____ 月____ 日

加工承揽合同纠纷

  甲方:

  乙方:

  一、标的、数量、价款

  二、乙方负责设计、加工、代运输、安装、铁塔防腐、热镀锌、17%等

  三、甲方须积极协助乙方施工:因甲方不让施工或变更施工地点而误工期,甲方承担由此而支出的一切费用。乙方施工人员到场后,甲方免费提供一切食宿事宜。

  四、交(提)货方式、地点:交货地点为 。

  五、运输方式及到达站(港)和费用承担:运输费用由乙方负责。

  六、付款方式:合同签订后,预付合同总额的30%,货到5天内付合同总额的60%,余款完工10日内付清,付款按合同账号,传真合同有效,如延误付款时间,甲方承担3‰滞纳金。

  七、电力塔制作安装工期为20 天。

  八、本塔可抗台风、防潮、三年内不出现质量问题,如出质量问题乙方承担甲方因此造成的经济损失,不可抗力的自然灾害除外。

  九、双方如有特殊情况须修改或终止合同时,须事前通知对方,协商解决,协商达不成协议时,原合同不得变更。

  十、如甲方不经乙方同意,中途修改或终止合同规定的由甲方承担的内容,乙方产成品或半成品归甲方所有,甲方承担产成品或半成品的生产费用。

  十一、双方严守合同,如有违约时,违约方承担10%-30%违约金,双方发生合同争议,由产品加工所在地裁判。

  十二、乙方施工,安装人员需在甲方支取费用时,心须持厂内财务科证明信,否则甲方承担责任。

  十三、其它未尽事宜。

  本合同一式2份,甲方一份,乙方一份,双方代表签字盖章后生效。

  甲方:乙方:年月日:

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容